Esfera: ESTADUAL
Conta bancaria: CC 568579416-5 CEF
Número do instrumento: 1437962
Vigência: 28/05/2027
Data da publicação: 09/06/2026
Data da celebração: 28/05/2026
Concedente: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP
Responsável: JOSÉ VALDECI REBOUÇAS
Convenente: MUNICÍPIO DE MAURITI
Responsável: JOÃO PAULO FURTADO
Informações do objeto
PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE PALESTINA E LOCALIDADES DE SITIO CIPO, CANABRAVINHA, VILA VPR E QUIXABINHA, NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE.
Justificativa
O Município de Mauriti está localizado da Região Sul do Estado, distante da Capital Fortaleza 491,80Km. Conta com os distritos de Anauá, Buritizinho, Coité, Nova Santa Cruz, Olho D'água,São Félix, São Miguel, Palestina e Umburanas. Possui uma população estimada em 2021 de 48.370 habitantes. O presente projeto prevê a execução de PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE - RUA SDO/DISTRITO DE PALESTINA (214,10M de extensao), TRAVESSA 02 - BAIRRO CROA - PALESTINA (74,00 de extensão), SITIO CIPO (130,00m de extensão), CANABRAVINHA(70,00 m de extensão), VILA VPR -01 (100,00m de extensão), QUIXABINHA (200,00 m de extensão), VILA VPR 02 (20,00m de extensao). As áreas beneficiadas contêm grande aglomeração de unidades habitacionais, no entanto, as condições de habitabilidade são bastante precárias. A pavimentação das vias ira proporcionar a melhoria no trafego de veiculos e pedestres, escoamento da produção e acessibilidade, promovendo o desenvolvimento do Municipio. Assim sendo, a presente intervenção tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população beneficiada.
Plano de aplicação
CRONOGRAMA DE REPASSE: ANO 2026 - Valor (R$) 470.000,00
R$ 37.839,39
VALORES:
VALOR TOTAL: 507.839,39 - 100,00%
VALOR DO REPASSE: 470.000,00 - 92,55%
VALOR CONTRAPARTIDA: 37.839,39 - 7,45%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (META 1):
APDA R$ 50.000,00
APDA + 1 R$ 260.000,00
APDA + 2 R$ 160.000,00
Metas
METAS
UNIDADE 1,00 - VALOR TOTAL: R$ 507.839,39 APDA APDA + 12 MESES
DESCRIÇÃO DA
NATUREZA DA DESPESA
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UNIDADE 1,00 - VALOR TOTAL: 13.170,00 - NATUREZA E DESCRIÇÃO DA DESPESA: 44.90.51.00 Obras e instalações
1.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES UNIDADE 1,00 - VALOR TOTAL: 15.643,01 - NATUREZA E DESCRIÇÃO DA DESPESA: 44.90.51.01 Obras e instalações
1.2.2 MOVIMENTO DE TERRA UNIDADE 1,00 - VALOR TOTAL: 16.567,90 - NATUREZA E DESCRIÇÃO DA DESPESA: 44.90.51.01 Obras e instalações
1.2.3 PAVIMENTAÇÃO UNIDADE 1,00 - VALOR TOTAL: 364.714,52 - NATUREZA E DESCRIÇÃO DA DESPESA: 44.90.51.00 Obras e instalações
1.2.4 OBRAS DE DRENAGEM UNIDADE 1,00 - VALOR TOTAL: 55.016,44 - NATUREZA E DESCRIÇÃO DA DESPESA: 44.90.51.00 Obras e instalações
1.2.5 SARJETA UNIDADE 1,00 - VALOR TOTAL: 34.846,57 - NATUREZA E DESCRIÇÃO DA DESPESA: 44.90.51.00 Obras e instalações
1.2.6 LIMPEZA DA OBRA UNIDADE 1,00 - VALOR TOTAL: 7.880,95 - NATUREZA E DESCRIÇÃO DA DESPESA: 44.90.51.00 Obras e instalações
ETAPA 1
PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE PALESTINAE LOCALIDADES DE
SITIO CIPO, CANABRAVINHA, VILA VPR E QUIXABINHA, NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE.
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA
VALOR DA META 507.839,39
VALOR TOTAL 507.839,39
DATA: 28/05/2026 - - SITUAÇÃO: CADASTRADO
| Data pagamento proponente | Valor proponente | Data pagamento concedente | Valor concedente |
| Titulo | Descrição |
| OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE | I) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do objeto deste Convênio; II) transferir os recursos financeiros para execução deste Convênio na forma do cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, observadas a disponibilidade financeira, as normas legais pertinentes, bem como o disposto no regulamento; III) prorrogar de ofício a vigência deste Convênio quando houver atraso na liberação dos recursos motivado pelo CONCEDENTE através de apostilamento, limitada, a prorrogação, ao exato período do atraso verificado; IV) orientar, coordenar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução deste Convênio diretamente ou por meio de órgão próprio, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações, e na forma do regulamento; V) dar publicidade da íntegra deste Convênio e de seus possíveis aditivos e apostilamentos, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações; VI) encaminhar o extrato deste Convênio e de seus possíveis aditivos, para publicação na imprensa oficial; VII) dar ciência da assinatura deste Convênio à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do disposto na Lei Complementar nº 119, de 28/12/2012 e alterações; VIII) designar os responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização deste Convênio; IX) analisar a prestação de contas final deste Convênio, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação desta pelo CONVENENTE; IX) instaurar Tomada de Contas Especial, na forma e de acordo com as situações previstas na Lei Complementar n.º 119, de 28/12/2012 e alterações. |
| OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE | I) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto a que alude este Convênio, observando prazos, custos, metas a serem atingidas, as etapas ou fases de execução, o plano de aplicação dos recursos financeiros, o cronograma de desembolso e a previsão de início e fim da execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho. II) Designar profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados; III) Apresentar à CONCEDENTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia; IV) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONCEDENTE ou pelos órgãos de controle; V) Exercer, na qualidade de concedente, a fiscalização sobre o CTEF Contrato de Execução e Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos; VI) Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso; VII) Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade; VIII) submeter ao CONCEDENTE quaisquer modificações no Plano de Trabalho, que eventualmente sejam necessárias; IX) realizar o pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho durante a vigência deste Instrumento, observado o disposto na Lei Complementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações; X) compatibilizar o objeto deste Convênio com as normas e os procedimentos federais, estaduais e municipais de preservação ambiental, quando for o caso; XI) promover o crédito do recurso financeiro, referente à contrapartida, de acordo com o cronograma de desembolso do Plano de Trabalho e com o disposto na Cláusula Quinta do presente Instrumento; XII) disponibilizar ao cidadão, na rede mundial de computadores ou, na falta desta, em sua sede, informações referentes à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, conforme o disposto na Lei Compl ementar Estadual nº 119, de 28/12/2012 e alterações, e na Lei Ordinária Estadual nº 15.175, de 28/06/2012; XIII) movimentar os recursos financeiros liberados pelo CONCEDENTE, bem como a contrapartida financeira, exclusivamente, na conta específica vinculada a este Convênio, nos casos de pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante ordem bancária, para aplicação no mercado financeiro ou para ressarcimento de valores; XIV) não utilizar os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, inclusive os rendimentos de aplicação no mercado financeiro, bem como os correspondentes a sua contrapartida, em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência; XV) aplicar os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, bem como a contrapartida financeira, em caderneta de poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos; XVI) promover as licitações para a contratação de obras, serviços e aquisição de materiais de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, bem como demais normas federais e estaduais em vigor, ou apresentar justificativa, com o respectivo embasamento legal, para sua dispensa ou inexigibilidade; XVII) atender, nas contratações e aquisições de bens e serviços necessários a execução deste Convênio, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 131, de 27/05/2009, na Lei Ordinária Estadual nº 15.175, de 28/06/2012, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias Estadual em vigência. XVIII) utilizar o pregão, preferencialmente na forma eletrônica, na contratação de bens e serviços comuns e, quando não couber, na forma presencial, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021 e do Decreto Estadual nº 28.089, de 10/01/2006, devendo a inviabilidade de utilização da forma eletrônica ser devidamente justificada; XIX) inserir cláusula nos contratos celebrados com terceiros, para execução deste Convênio, que permitam o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno e externo, aos documentos e registros contábeis das empresas convenentes; XX) restituir ao CONCEDENTE, os saldos financeiros remanescentes deste Convênio, inclusive os provenientes de rendimentos de aplicação financeira, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término de sua vigência ou rescisão; XXI) devolver ao CONCEDENTE os valores decorrentes de glosas efetuadas no âmbito do acompanhamento e da fiscalização ou da prestação de contas, quando for o caso; XXII) manter-se adimplente e em situação cadastral regular durante todo o prazo de vigência deste Convênio; XXIII) propiciar, no local da execução do objeto deste Convênio, os meios e as condições necessárias para que o CONCEDENTE possa realizar supervisões; XXIV) assegurar o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deste Convênio, bem como dos servidores dos Sistemas de Controle Interno e Externo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos, processos e documentos relacionados, direta ou indiretamente, com o Instrumento pactuado, bem como prestar a estes todas e quaisquer informações solicitadas, quando em missão de acompanhamento, fiscalização ou auditoria; XXV) manter atualizado o registro das informações e dos documentos exigidos pelo Decreto Estadual nº 32.811, de 28/09/2018, e suas alterações; XXVI) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos no local onde forem contabilizados os documentos originais fiscais, trabalhistas e equivalentes, comprobatórios das despesas realizadas com recursos do presente Convênio; XXVII) responsabilizar-se por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento; XXVIII) responsabilizar-se por todos os ônus e litígios de natureza trabalhista e previdenciária decorrentes dos recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Convênio; XXIX) apresentar relatórios sobre a execução física financeira deste Convênio, compatíveis com a liberação dos recursos transferidos, assim como informações sobre o andamento da obra ou serviços e a sua conclusão, aos responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização e aos órgão de controle interno e externo; XXX) a prestação de contas deverá ser apresentada ao CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do prazo da vigência do Convênio; XXXI) designar preposto para este Convênio; XXXII) Realizar a movimentação dos recursos financeiros liberados pelo concedente, o que somente poderá ocorrer para atendimento das seguintes finalidades: a Pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho; b Ressarcimento de valores; c Aplicação no mercado financeiro. XXXIII) Movimentar os recursos da conta específica do Convênio que será efetuada, exclusivamente, por meio de Ordem Bancária de Transferência OBT, por meio de sistema informatizado próprio. XXXIV) A movimentação de recursos prevista no item anterior deverá ser comprovada ao concedente mediante a apresentação de extrato bancário da conta específica do instrumento e comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, até 30 (trinta) dias após o término da vigência do convênio ou instrumento congênere. |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
| CONVENIO 1812026 | 1MB | 
|
